Allgemeine Geschäftsbedingungen
Elite Klempnerei Inh. Niko Gavani
Otto-Hahn-Straße 11, 30880 Laatzen, +49 (0) 176 55329172, [email protected]
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Sanitär- und Heizungsinstallationen
1. Geltungsbereich
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen dem Handwerksbetrieb Elite Klempnerei Inh. Niko Gavani, nachfolgend "Auftragnehmer" genannt, und seinen Kunden, nachfolgend "Auftraggeber" genannt. Sie gelten für alle Leistungen im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Installationsarbeiten.
1.2 Abweichende oder ergänzende Bedingungen des Auftraggebers haben nur Gültigkeit, wenn sie vom Auftragnehmer schriftlich bestätigt wurden.
1.3 Die AGB gelten sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmer, es sei denn, in den einzelnen Klauseln wird eine Differenzierung vorgenommen.
2. Vertragsgegenstand
2.1 Der Auftragnehmer erbringt Leistungen in den Bereichen Sanitär-, Heizungs- und Installationsarbeiten, einschließlich Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten.
2.2 Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus dem zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag, dem schriftlichen Angebot oder der Auftragsbestätigung.
2.3 Zusätzliche Leistungen oder Änderungen des Leistungsumfangs bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung. Mehrkosten durch nachträglich gewünschte oder notwendige Arbeiten sind vom Auftraggeber zu tragen.
3. Zustandekommen des Vertrages
3.1 Ein Vertrag kommt durch die Annahme eines schriftlichen Angebots, die Unterzeichnung einer Auftragsbestätigung oder durch ausdrückliche Zustimmung (auch in Textform) zustande.
3.2 Mündliche Absprachen sind nur wirksam, wenn sie durch den Auftragnehmer schriftlich bestätigt wurden.
3.3 Ein unverbindlicher Kostenvoranschlag kann erstellt werden. Sollte sich im Laufe der Arbeiten herausstellen, dass zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind, wird der Auftraggeber informiert. Die Fortsetzung der Arbeiten gilt als Zustimmung zu den notwendigen Mehrkosten, sofern der Auftraggeber nicht unverzüglich widerspricht.
4. Vergütung und Zahlungsbedingungen
4.1 Die Vergütung richtet sich nach der vertraglichen Vereinbarung. Sind keine Festpreise vereinbart, gilt die jeweils gültige Preisliste des Auftragnehmers.
4.2 Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.
4.3 Rechnungen sind innerhalb von 7 Tagen nach Zugang ohne Abzug zu zahlen. Nach Ablauf der Frist tritt Verzug ein, ohne dass es einer Mahnung bedarf. Es gelten die gesetzlichen Verzugszinsen.
4.4 Zahlungen können per Überweisung oder in bar erfolgen. Der Auftragnehmer kann bei größeren Projekten Vorauszahlungen oder Abschlagszahlungen verlangen.
5. Abnahme und Gewährleistung
5.1 Die Abnahme der Leistung erfolgt nach Fertigstellung der Arbeiten durch den Auftragnehmer und Besichtigung durch den Auftraggeber. Sofern der Auftraggeber die Abnahme nicht innerhalb von 7 Tagen nach Fertigstellungsanzeige erklärt oder die erbrachte Leistung in Gebrauch nimmt, gilt die Abnahme als erfolgt.
5.2 Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
5.3 Mängel sind dem Auftragnehmer unverzüglich nach Entdeckung anzuzeigen. Der Auftragnehmer hat das Recht auf Nachbesserung. Schlagen zwei Nachbesserungsversuche fehl, kann der Auftraggeber Minderung oder Rückabwicklung verlangen.
5.4 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel, die durch unsachgemäße Nutzung, eigenmächtige Eingriffe oder normale Abnutzung entstehen.
6. Ausgebaute Altmaterialien
Ausgebaute Altmaterialien (z. B. Armaturen, Rohre, Heizkörper, Sanitärobjekte, Geräte) gehören nach dem Ausbau dem Auftragnehmer, sofern nicht vor Beginn der Arbeiten eine schriftliche Vereinbarung über den Verbleib getroffen wurde.
7. Haftung
6.1 Der Auftragnehmer haftet für Schäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet er nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, jedoch begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.
6.2 Die Haftung für Folgeschäden oder entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
6.3 Für vom Auftraggeber bereitgestellte Materialien oder Anweisungen übernimmt der Auftragnehmer keine Haftung.
8. Widerrufsrecht für Verbraucher
7.1 Ist der Auftraggeber Verbraucher, steht ihm bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen oder Fernabsatzverträgen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu.
7.2 Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn die Dienstleistung bereits vollständig erbracht wurde und mit der Ausführung erst nach ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers begonnen wurde.
9. Schlussbestimmungen
8.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des Auftragnehmers, soweit gesetzlich zulässig.
8.2 Sollte eine Klausel dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.